有關(guān)勞務(wù)承包合同三篇
隨著(zhù)法律觀(guān)念的深入人心,合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛,簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。擬定合同的注意事項有許多,你確定會(huì )寫(xiě)嗎?下面是小編為大家整理的勞務(wù)承包合同3篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

勞務(wù)承包合同 篇1
。1)承攬合同,是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。
。2)雇傭關(guān)系,是指根據當事人的約定,雇員按照雇主的指示,在一定或不定的期限內利用雇主提供的條件提供勞務(wù),雇主向提供勞務(wù)的雇員支付勞動(dòng)報酬。這里的關(guān)鍵點(diǎn)有“利用雇主提供的條件”、“提供勞務(wù)”。
承攬合同與雇傭合同的主要區別有:
、俪袛埖哪康氖峭ㄟ^(guò)完成工作成果獲取報酬,工作的風(fēng)險不應由定作人負擔,而是由承攬人負擔。
、诠蛡蚝贤且灾苯犹峁﹦趧(wù)為目的,承攬合同則是以完成工作成果為目的,提供勞務(wù)僅僅是完成工作成果的手段。
、酃蛡蚝贤氖芄腿嗽谝欢ǔ潭壬弦芄蛡蛉说闹,在完成工作中須聽(tīng)從雇傭人的安排、指揮,當然雇員在實(shí)際工作中也具有一定相對的工作自主性和獨立性;承攬合同的當事人之間不存在支配與服從的關(guān)系,承攬人在完成工作中具有獨立性,當然定作人也會(huì )對承攬人的工作作出具體的指示并現場(chǎng)指揮。
。3)勞務(wù)合同,是指平等主體的公民之間、法人之間、公民與法人之間純粹以提供勞務(wù)為內容而簽訂的協(xié)議。該類(lèi)合同與雇傭合同、承攬合同在合同主體關(guān)系、報酬支付、履行方式、風(fēng)險承擔等方面有所不同。
勞務(wù)合同的特征有:
、賱趧(wù)合同具有臨時(shí)性,具體包括:
a.對象的臨時(shí)性,是指勞務(wù)合同通常是針對臨時(shí)性的事務(wù)而達成的`協(xié)議。
b.合同訂立的臨時(shí)性,是指雙方合同關(guān)系的形成僅呈臨時(shí)建立的一次或幾次性的合同關(guān)系。
c.合同履行的短期性,是指提供勞務(wù)人提供的勞務(wù)是臨時(shí)的、短期的,而非定期或長(cháng)期的。
雇傭合同中的雇工一般從事的是雇主的日常事務(wù)而非臨時(shí)事務(wù),雙方之間的關(guān)系相對穩定、長(cháng)期。
、跇说奈锏奶囟ㄐ。
a.勞務(wù)合同的標的,僅是一方提供的勞務(wù)。
b.雇傭合同中,雇工有完成工作量及工作成果的要求。
c.承攬合同中,承攬人并非以提供勞務(wù)為合同的主要內容,而是以完成并交付定做人要求的工作成果為目的,一般情況下,這種工作成果可能包含技術(shù)性要求。
、蹌趧(wù)活動(dòng)具有獨立性。
a.勞務(wù)人所提供的勞務(wù)是獨立完成的。勞務(wù)人在從事工作時(shí),其行為不受雇主的意志左右,無(wú)須服從雇主的監督、管理,雙方表現為地位平等的兩個(gè)主體。
b.雇傭關(guān)系中雇工的行為受雇主的意志支配和約束,雙方之間存在監督、被監督,管理、被管理的關(guān)系,雙方的地位具有一定的不平等性。
c.承攬合同中,承攬人雖也是獨立完成工作,但卻是按照定作人的要求從事承攬工作,勞務(wù)合同沒(méi)有這些內容。
、茉趫蟪曛Ц斗绞缴希)
a.提供勞務(wù)人完成勞務(wù)后,雙方即進(jìn)行結算,體現的是一種即時(shí)清結的債的關(guān)系。
b.雇傭關(guān)系較為固定,一般以一周、一月等周期性的領(lǐng)取。c.承攬合同一般是交付工作成果后支付報酬。
篇三:勞務(wù)承攬合同
甲方(發(fā)包單位): 乙方(承包單位):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規,遵循平等自愿、公平和誠實(shí)信用原則,雙方就建設工程勞務(wù)作業(yè)合作事項協(xié)商一致,簽訂本勞務(wù)作業(yè)承攬合同,雙方共同遵照執行。
一、 工程名稱(chēng):
二、工程地點(diǎn):
三、工程內容、性質(zhì)及數量:酒店6、8、10、12層局部樓板剃鑿,具體位置見(jiàn)附圖。
四、工程工期:15個(gè)日歷天
五、工程質(zhì)量要求:在對合同內規定的位置進(jìn)行剃鑿的同時(shí),需做好成品保護,不能對其他位置的安全性造成影響,做好土頭的清理運輸工作
六、工程造價(jià):30000元(大寫(xiě):人民幣叁萬(wàn)元)。
七、工程承包方式及取費標準:由乙方承攬甲方該項目的工程,取費標準由雙方協(xié)商確定。具體計價(jià)清單如下:
八、工程價(jià)款的撥付及結算方式:工程完工并經(jīng)甲方驗收合格,雙方進(jìn)行結算后10天內一次性支付合同款項。
九、考核驗收:本合同甲方要求在四個(gè)方面對乙方進(jìn)行考核后方可結算:
1、安全生產(chǎn):乙方應加強安全教育,認真執行安全技術(shù)規范,嚴格遵守安全制度,落實(shí)安全措施,確保施工安全。
2、工程質(zhì)量:堅持工程質(zhì)量標準,嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范等有關(guān)要求精心組織施工,確保工程質(zhì)量達到約定的要求。
3、工程工期:按合同約定按時(shí)完成。
4、文明施工:加強施工現場(chǎng)管理,嚴格執行建設主管部門(mén)、環(huán)保、消防、環(huán)衛等有關(guān)部門(mén)對施工現場(chǎng)的管理規定,做到文明施工。
十、甲方責任:
1、組織有關(guān)人員對乙方進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全、質(zhì)量、文明施工、綜合治理等方面的教育,做好日常監管工作。
2、組織及負責對乙方施工作業(yè)人員進(jìn)行施工技術(shù)、措施等方面的交底。
3、負責對乙方施工人員的安全、工程質(zhì)量、文明施工等方面的工作進(jìn)行指導、監控,并按規定及時(shí)做好驗收工作。
4、按照合同約定,按時(shí)足額向乙方支付工程款。
十一、乙方責任:
1、按甲方的各項交底要求,嚴格按國家操作規范和施工驗收規范,精心組織施工。
2、按合同約定按時(shí)足額支付勞務(wù)作業(yè)人員工資。
3、嚴格落實(shí)施工現場(chǎng)安全生產(chǎn)措施,做好各項基礎工作。
4、乙方應加強對勞務(wù)作業(yè)人員的管理,自覺(jué)遵守各項管理規定。
十二、違約責任:
1、甲方不履行或不按合同約定履行義務(wù)時(shí),每逾期一天,應向乙方支付本合同總價(jià)的3‰作為違約金,甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟損失,并順延延誤的乙方工作時(shí)間。
2、乙方因自身原因延期交工的,每逾期一天,應向甲方支付100元的違約金;
3、一方違約后,另一方要求違約方繼續履行合同時(shí),違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。
十三、爭議:
甲、乙雙方在履行本合同時(shí)發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的,可向工程所在地法院提起訴訟。
十四、本合同自簽定后即生效,至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價(jià)款結清后即失效。
十五、本合同未盡事宜,甲、乙雙方可協(xié)商另訂補充協(xié)議。本合同正本壹式貳份,雙方各執壹份。
甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人:
簽訂日期:簽訂日期: 年月日 年月日
勞務(wù)承包合同 篇2
甲方:
乙方(工頭):
甲方代表:
身份證號碼:
聯(lián)系電話(huà):
聯(lián)系電話(huà):
乙方經(jīng)營(yíng)承接勞務(wù)派遣,承包甲方部分技術(shù)工人的人工項目,經(jīng)過(guò)甲乙雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、協(xié)議內容 甲方向乙方提供技術(shù)工人的作業(yè)場(chǎng)地、工具,乙方組織派遣員工負責勞務(wù)工作(乙方員工須持有有效身份證,年齡18周歲以上),乙方所派遣的員工歸屬乙方,不是甲方的員工。在勞務(wù)派遣中乙方承擔派遣員工的所有相關(guān)法律責任事宜,包括辦理(社保、保險、工傷、醫療、勞動(dòng)合同等等)。甲方可以提供購買(mǎi)社保醫療,費用由乙方承擔。
二、協(xié)議有效時(shí)間 自________年____月____日至________年____月____日止,共計 個(gè)月;其他: 。
三、雙方的權利和義務(wù)
1、甲方給予乙方員工提供樣品。
2、甲方為乙方派遣員工提供食宿條件,8人一間宿舍,乙方人員務(wù)必配合服從甲方的安排。
3、甲方不得隨意解雇乙方員工,如乙方人員有不服從安排,不遵守甲方管理規章制度,有嚴重違規違法行為的,甲方有權根據廠(chǎng)紀廠(chǎng)規處罰,處罰金額乙方需現金交納。對于屢教不改的乙方員工,甲方有權要求乙方在限定時(shí)間內辭退或調離本廠(chǎng)區。乙方員工如有給甲方造成損失的,乙方負全部賠償責任。
4、甲方支付本協(xié)議所商定的.人員的工資費用于乙方,前提條件是甲方監督乙方按規定支付發(fā)放。
5、乙方有義務(wù)做好員工的思想和穩定工作。
6、乙方員工在甲方服務(wù)期間,務(wù)必服從甲方的生活、住宿、上下班作息時(shí)間等規章制度,如有違反甲方的各項管理規章制度的,甲方有權依據甲方相關(guān)管理規章制度進(jìn)行處罰,在最后結算工資時(shí)將處罰單據知會(huì )乙方管理代表。
7、乙方在把人員帶到甲方廠(chǎng)所之前,需提前購買(mǎi)好相關(guān)保險。
8、乙方人員在甲方廠(chǎng)所期間,發(fā)生傷亡的,甲方不承擔任何責任,乙方全權承擔。
1、乙方有義務(wù)保證所組織員工身體健康。
3、乙方員工工資直接支付予乙方,不直接支付給乙方員工。
四、費用結算及薪資支付方式
1、工程承包單價(jià):甲方支付以計件工資_____________件工資予乙方。
2、結算工資依據計件報表記錄核算。
3、為保證雙方的權益,甲方在乙方最后完成工程承包量,甲方以現金或者轉賬方式結算上月的薪資給乙方,甲方有權利監督乙方當日在工廠(chǎng)內發(fā)放所有員工所有工資。
4、合同期滿(mǎn),甲方在一個(gè)星期內一次性結清所有承包費用給乙方(甲方如不續約需提前一個(gè)星期告知乙方)。
五、違約責任 甲乙雙方應嚴格履行本協(xié)議規定的權利義務(wù),出現違約,應協(xié)商處理,如協(xié)商達不成一致,由相關(guān)仲裁機構裁定或者提出法院判定。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執一份,以雙方簽字(蓋章)生效,并具法律效力。
甲方:________________
乙方:________________
身份證號:
身份證號:
日期:________年____月____日____
日期:________年____月____日
勞務(wù)承包合同 篇3
簽訂合同雙方:
建設單位: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位: (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
為明確甲、乙雙方在施工過(guò)程中的權利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng )造條件,搞好配合協(xié)作,按時(shí)、按質(zhì)、按建筑工程項目完成任務(wù),經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條:總則
一、 工程名稱(chēng):昭通鳳禧祥瑞大酒店建設工程昭通鳳禧祥瑞大酒店勞務(wù)分包。
二、工程地點(diǎn):昭陽(yáng)區海樓路下段水文站旁。
三、工程范圍:模板安裝、拆除,泥工(砌筑墻體、抹灰),鋼筋加工安裝。
四、工程造價(jià):模板安裝每平方米53.00元(所需支撐材料由甲方提供),泥工每平米75.00元,鋼筋加工安裝每平米32.00元(所有焊接材料、機械由甲方提供)預算造價(jià),建筑面積21600平方米,合計單價(jià)160.00元/平方米。合計工程總價(jià)3456000.00元對該工程勞務(wù)包干。工程管理人員由甲方按月支付工資,乙方只負責完成該工程主體結構勞務(wù)施工。所有建筑所需材料由甲方自行采購。
第二條:工程期限
本合同全部工程自20xx年 5月18 日開(kāi)工至20xx年5月18日竣工(施工工期可根據施工現場(chǎng)情況及施工工藝調整 )。在組織施工過(guò)程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時(shí)進(jìn)行協(xié)商,并通過(guò)書(shū)面形式確定順延期限:
一、 因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
二、因甲方提出更變計劃或更變施工圖而不能繼續施工者;
第三條:物資供應
一、 本合同全部所需材料按下列供應方式辦理:
1、所用材料由加方自行采購。
2、所采購材料必須按照國家有關(guān)標準、規范驗收合格,方可使用。
二、工程所需材料如因供應部門(mén)的規格品種或材質(zhì)不能滿(mǎn)足工程所需要求,必須以其他規格品種代替或加工處理時(shí),應事先取得甲乙雙方的同意,在辦理有關(guān)手續后實(shí)行,由于代用或加工而發(fā)生的量差、價(jià)差及加工費,由負責供應的甲方負擔。
三、凡應附有合格證明的材料,在進(jìn)入施工現場(chǎng)時(shí),必須驗證。如無(wú)證明,須經(jīng)試驗合格方準使用,其試驗費應由負責供應甲方負擔。
第四條:工程款結算
一、 本合同全部工程造價(jià)的結算方式,按下列規定辦理:
模板安裝每平方米53.00元(所需支撐材料由甲方提供),泥工每平米75.00元,鋼筋加工安裝每平米32.00元(所有焊接材料、機械由甲方提供)預算造價(jià),建筑面積21600平方米,合計單價(jià)160.00元/平方米。合計工程總價(jià)3456000.00元包干。
二、本合同自簽訂生效之日后,甲方應每完成三層主體撥付一次勞務(wù)費,撥付比例為完成建筑面積的.75%。
第五條:施工與設計變更
一、甲方管理人員及時(shí)有效的組織乙方勞務(wù)人員嚴格按照百年大計、質(zhì)量第一的方針。要求全部工序達到合格標準。
二、在組織施工中,要堅持按圖施工,任何一方不得隨意變更設計,如遇下列情況造成乙方窩工,返工和材料,構件的積壓倒運,勞動(dòng)力、機械調遷等損失,應由甲方負擔。
1、施工中發(fā)現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方,乙方應及時(shí)通知甲方,由甲方與原設計單位商定提出修改或更變設計文件,經(jīng)甲乙雙方辦理有關(guān)手續后方準繼續施工;
2、施工中如遇設計變更后超出原設計標準或規模時(shí),須經(jīng)原批準單位審批同意,甲乙雙方辦理有關(guān)手續后方可施工。在設計變更未批準前,任何一方不得強行施工;
3、在施工中如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
4、所需材料的垂直運輸機械由甲方負責,不得影響乙方施工。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,材料倒運等損失。均由乙方自行負擔。
第六條:竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工15日內,應將驗收日期通知甲方,屆時(shí)驗收,甲方無(wú)理推遲驗收,期間所發(fā)生的各項損失,應由甲方負擔。
二、工程驗收合格,從驗收之日起10 天內,乙方向甲方移交完畢,如甲方不能按期接管,致使已驗收工程發(fā)生損失,應由甲方負擔。
三、在進(jìn)行竣工工程驗收中,如發(fā)現不合格需返工或修理補做的部分,雙方在驗收時(shí)應議定修補措施和期限,乙方在規定期限內完成,完成后經(jīng)驗收合格再行移交,因此而發(fā)生的各項費用由乙方承擔。
四、竣工工程驗收以后,乙方對施工的泥工(抹灰)工程質(zhì)量保修一年。
第七條:獎勵、懲罰
一、無(wú)
第八條:工程負責人和工傷事故
一、甲方派黃忠明同志為駐現場(chǎng)負責人、乙方派劉天貴同志為現場(chǎng)施工負責人。
二、甲方有責任教育工人嚴格執行操作規程,安全施工,在施工中發(fā)生的傷亡事故和乙方管理不善,造成的其他損失,均由乙方負責,并不得因此影響工程進(jìn)度。
第九條:本合同自雙方簽訂之日生效。在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效,本合同一式 四 份,其中正本兩份、副本兩份,甲乙雙方各執兩份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【勞務(wù)承包合同】相關(guān)文章:
勞務(wù)承包合同(精選)07-10
勞務(wù)承包合同09-03
勞務(wù)承包合同08-22
雇傭勞務(wù)承包合同12-11
施工勞務(wù)承包合同10-07
勞務(wù)承包合同模板12-03
建筑勞務(wù)承包合同12-16
個(gè)人勞務(wù)承包合同08-16
保潔勞務(wù)承包合同10-01
勞務(wù)服務(wù)承包合同12-16